设计协议书

设计协议书(集合15篇)

在现在社会，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议后则有法可依，有据可寻。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的设计协议书，欢迎大家分享。

装修设计委托协议

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲方委托乙方承担中铝沈阳金属加工有限公司钛镍加工材项目综合办公楼子项的外墙装饰预埋件布局装设计及屋面广告牌基础布置设计。本着互助互利的原则，经双方协商一致，签订本协议。

一.乙方工作内容及提供的图纸为：

1.1．外墙铝塑板龙骨预埋件布置图

1.2．屋面广告牌地脚基础布置图

二.甲方应支付本合同项目的设计费为（税后金，现金支付）。装修设计图纸的绘制、打印、出图均由乙方负责。

三、其他

3.1根据甲方需求，需乙方到工地以外的其他地方考察或外出进行与项目相关的活

动时，乙方应积极给予配合，同时差旅费和交通等杂费由甲方承担；

3.3乙方不得因自身原因，延误该设计文件的交付时间，如因乙方自身原因延误设

计成果交付，每延误一天向甲方支付整个设计款额1%的违约金；如甲方因自身原因未能按约定如期支付设计款，每延期一天向乙方支付整个设计款额1%的违约金。

3.4甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复

制或向第三方转让，或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔；

3.5甲方应保护乙方的权利和利益，不得以别的理由影响和阻碍乙方的工作，不得

要求乙方去做违反国家要求、规范以及违法的事，造成一切不好影响均由甲方

负责；

3.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

3.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等

效力；

3.8本合同经双方签字盖章并在委托方向承接方支付定金后生效。

3.9本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

委托方：

签订合同代表：

（签字）

年月日承接方：签订合同代表：（签字）年月日

甲方：

乙方：广西南宁鲁宁建筑装饰工程有限公司

甲方委托乙方进行初步设计，甲方应向乙方交纳设计定金(150㎡平层以下壹仟元整;150-200㎡平层设计定金为人民币贰仟元整;200㎡以上平层、复式及跃层设计定金为叁仟元整;别墅及小型公装设计定金为人民币伍仟元整;500㎡以上设计定金为人民币壹万元整)。

1、乙方在接到甲方交纳的设计定金后，乙方将在双方约定的时间内到甲方待装房屋现场丈量尺寸，并在丈量后

日内为甲方制作设计方案(平面、顶面等设计图纸及其预算方案)。

2、甲、乙双方签订本协议后，乙方将按甲方的装修意图及修改意见，进行设计，直至甲方认可为止。甲方认可乙方设计方案后在签定建筑装饰工程施工合同，乙方不再退回设计定金。

3、家装施工合同签定前，如甲方只需要乙方的设计方案而不要乙方施工，甲方可按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案，如施工合同额低于贰万伍仟元(不含水电工程)，则设计定金将作为本项目的设计费用，不能抵入合同总额。

4、如果甲方只需要乙方的设计方案而不要乙方施工，甲方应按乙方设计收费标准(设计收费标准：

⑴主任设计师40元/建筑平米;

⑵高级主任设计师60元/建筑平米;

⑶首席/副首席设计师80元/建筑平米;

⑷设计副总监120元/建筑平米;

⑸设计总监180元/建筑平米)全额交纳设计费用后取走设计方案。如果甲方需要乙方施工，则设计定金抵入施工合同总额。

5、户型建筑面积：㎡;设计师级别：;设计费用为：元整。

6、特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

7、本协议壹式两份，签字盖章后生效，双方各执壹份。

甲方：(签字)乙方：(盖章)

联系电话：

工程地址：

代表人：

年月日年月日

甲方：

法定代表人：

乙方：

身份证号：

鉴于双方正在进行软件产品项目的实施，为确保项目实施中涉及的技术信息和技术资源不被泄露，保护甲方的技术秘密，根据国家法律和有关法规，经甲乙双方协商一致，甲乙双方签订如下技术保密协议：

第一条 保密的内容和范围

1、技术信息：

包括技术方案、设计要求、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、图纸、样本、模型、使用手册、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等等；

2、经营信息：

包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成、费用预算、利润情况及不公开的财务资料等等；

第二条 乙方的保密义务

1、主动采取加密措施对上述所列及之商业秘密进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用；

2、不得刺探或者以其他不正当手段（包括利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取与本职工作或本身业务无关的甲方关于该项目的商业秘密；

3、不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露甲方关于该项目的商业秘密。

第三条 保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订时开始，到甲方关于该项目的商业秘密公开时止。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。

第四条 保密费用

甲方向保密义务人支付的报酬或工资中已包含的保密费，此处不再重复支付。

第五条 违约责任

接受方违反本协议规定的义务而对披露方的“保密资料”为任何披露的，接受方一经披露方要求，应立即停止任何违反本协议义务之行为，并采取一切合理手段消除由此引起的任何不利影响。

第六条 争端争议

1、因履行本协议发生的劳动争议，双方应以协商为主，如果无法协商解决，则由争议一方或双方向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

2、任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第七条 其他

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 ……此处隐藏11904个字……签字）：_________

地址：_________

地址：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

甲方：________

乙方：________

甲方雇佣乙方装修甲方位于_____市_____路_____号_____小区内_____号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：

　　一、装修项目及价格

（一）水电安装

水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。

电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。

价格：水电安装费用总价为元整（含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等）。

（二）地面、墙面贴砖

1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为________元/平方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为________元/平方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为_____元/米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为_____元/米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算（即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

（三）砌灶台

灶台总长度约米（以实际尺寸为准），灶台面宽_____米，混砖结构。单价为_____元/米（含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门）。

（四）阳台封窗

阳台封窗采用铝合金窗，厚度_____mm的南南铝材，厚度______mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。

单价为元/平方米（含安装费、材料费）。

（五）地面找平

三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找平。单价为元/平方米（含人工、水泥砂浆、辅料）。

二、具体要求

（一）乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方自己承担。

（二）装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况；材料使用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿。

（三）乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷工减料，不得污损、毁坏甲方屋内（包括地面、墙面）和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用。

甲方名称（盖章）：_________电话：___________________

乙方名称（盖章）：_________电话：___________________

签订日期：_______年_____月_____日_______年_____月_____日

根据国家知识产权及网络管理的有关规定，_________（以下简称甲方）委托_________（以下简称乙方）为甲方筹建internet网站，设计制作网页的合作项目，经双方协商达成以下协议：

一、合同内容和要求

1．网站有_________种语言版本：_________；

2．网站页数范围：_________；

3．网站建设方案：_________。

二、合同金额及付款方式

1．甲方应向乙方网站规划费，网站设计费，网站制作费，以及网站后期维护费共计人民币_________元。

2．乙方为甲方进行网站总体设计制作之前，甲方应付给乙方网站预付款_________元。

3．待乙方全部完成甲方网站建设后，甲方应在_________日内付给乙方网站建设款_________元。

4．乙方为网站后期维护期满，甲方应在_________日内付给乙方网站维护款_________元。

三、验收

1．验收标准：

a．甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。

b．主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为准）错误。

c．网络程序正常运行。

2．验收期为_________天时间。

四、声明及保证

甲方：

1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

五、甲方权利义务

1．甲方负责提供制作所需的一切资料（包括文字，图片以及其他相关文件），并制作成电子文件。在乙方开始制作网页时，甲方应备齐全部内容资料，并保证资料的合法性。

2．甲方应及时支付费用。

3．甲方有权利了解和要求乙方通报网站建设和网页制作的详细情况。

4．网站的网页制作完成后，将请甲方审阅确认，在确认之前甲方有权根据实际情况并基于建站方案进行调整和少量的修改。确认后，上传至甲方的网络服务器。网站制作完成后，甲方不得随意要求乙方修改网站网页。

5．在网站工程验收程序中，甲方有权要求乙方作出局部的调整和修改，不得以不恰当理由要求乙方作过多的更改。

6．甲方应在网页制作的全过程中给与乙方便利条件，并积极配合。

7．甲方将在《著作权法》的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。

8．甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使用权。